WWW.NEW.PDFM.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Собрание документов
 

«г. Владимир Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Лозового Дмитрия ...»

ДОГОВОР № 16-16/В

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

г. Владимир

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны

здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице

директора Лозового Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава с одной

стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Владимирэлектромонтаж» (ООО

«ВЭМ»), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Рыбакова Федора Федоровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона РФ от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических, лиц» и иных нормативных, правовых актов Российской Федерации, п. 12.2.1.4 Положения о закупках товаров, работ, услуг ФГБУ «ВНИИЗЖ» заключили в целях обеспечения нужд ФГБУ «ВНИИЗЖ» настоящий Договор о следующем:

Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по разработке рабочей документации на подключение резервного питания к группе электроприемников ТП №6 от существующей ДГУ 640кВт ФГБУ «ВНИИЗЖ», по адресу: г.Владимир, мкр. Юрьевец, в том числе:

• Первый этап - Анализ нагрузок ТП №6;

• Второй этап - Разработка проектно-сметной документации на подключение резервного питания к группе электроприемников ТП №6 от существующей ДГУ 640 кВт ФГБУ «ВНИИЗЖ» .

1.2. Содержание и объем проектных работ определяется утвержденными Заказчиком Техническим заданием на проектирование (Приложение №1) к настоящему Договору, а также требованиями нормативных документов по составу и качеству рабочей документации .

Перечень необходимых исходных данных для разработки рабочей документации, предоставляемых Заказчиком, приведен в Приложении №1 к настоящему договору .

Техническое задание на проектирование подготавливает Исполнитель, а утверждает Заказчик. Задания становятся обязательными для сторон с момента их утверждения Заказчиком .

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора;

2.1.2. Разработать и предоставить Заказчику Техническое задание на проектирование;

2.1.3.Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в соответствии с Техническим заданием на проектирование и действующими нормативными документами с необходимым качеством, объемом и комплектностью;

2.1.4. Осуществлять необходимые природоохранные мероприятия, обеспечивать соблюдение чистоты на площадке;

2.1.5.Представить Заказчику документ, подтверждающий выполнение работ (услуг) в соответствии с настоящим договором;

2.1.6. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в рабочую документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора;

2.1.7. В минимально возможный срок вносить исправления и дополнять рабочую документацию по письменным обоснованным замечаниям Заказчика за свой счет, если ошибки допущены по вине Исполнителя, а замечания Заказчика не противоречат условиям Договора. Сроки для внесения изменений и дополнений, оговоренных в настоящем пункте, устанавливаются Сторонами для каждого конкретного случая отдельно в зависимости от объема и характера исправлений и дополнений;





2.1.8. Информировать Заказчика по его письменному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора .

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Привлечь к разработке документации третьих лиц, отвечая за результаты их работы перед Заказчиком .

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Предоставить исходные данные (Приложение №2 к настоящему договору) для проектирования в полном объеме;

2.3.2. Предоставить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» площадку под начало работ и выполнить необходимые отключения оборудования;

2.3.3. Обеспечивать беспрепятственный доступ к месту выполнения работ сотрудникам «ИСПОЛНИТЕЛЯ» и его техники на территорию «ЗАКАЗЧИКА», 2.3.4. Обеспечить разрешение на временное подключение к действующим электросетям на время производства работ;

2.3.5. Рассмотреть и утвердить исполнительную документацию в течение 3 (Трех) рабочих дней после его предоставления «ЗАКАЗЧИКУ», либо в тот же срок предоставляе i «ИСПОЛНИТЕЛЮ» свои претензии в письменной форме;

2.3.2. Своевременно производить согласование, приемку и оплату выполненных, в соответствии с настоящим договором, работ;

2.3.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении настоящего договора .

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Исполнителя по исполнению настоящего договора;

2.4.2. Вносить дополнения и изменения в состав разработанного Технического задания, рабочую документацию, если они не противоречат условиям договора .

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему договору, определяется Протоколом согласования договорной цены (Приложение №3 к настоящему Договору) .

3.2. Стоимость работ составляет: 220 О О (Двести двадцать тысяч) рублей, без НДС .

О Организация применяет упрощенную систему налогообложения и на основании п.2 ct.j 46.11 главы 26.2 Налогового кодекса РФ не признается плательщиком налога на добавленную стоимость .

3.3. Предварительная оплата (аванс) в размере 30 % от стоимости работ производится Заказчиком в течение пяти календарных дней с момента подписания Договора и на основании выставленного Исполнителем счета. Сумма аванса составляет 66 ООО (шестьдесят шесть тысяч) рублей, без НДС .

3.4. Окончательная оплата за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и на основании выставленного Исполнителем счета .

3.5. Расчеты по Договору производятся в безналичной форме. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика .

3.6. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты .

3.7. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» передает исполнительную и проектную документацию не позднее, чем через 2 рабочих дня после полной оплаты за выполненные работы .

4. Сроки, порядок сдачи и приемки выполненных работ

4.1. Срок выполнения предусмотренных настоящим Договором работ составляет 30 (тридцать)рабочих дней после получения технических условий от Заказчика, исходных данных по Приложению №2 и выполнения п.2.3 и 3.3. договора .

4.2. Сроки выполнения работ продлеваются в случае невыполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.3.1. настоящего Договора и на срок задержки по оплате, предусмотренные в настоящем договоре .

4.3. В случае если в ходе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения в сроки выполнения работ, то такие изменения согласовываются в дополнительных соглашениях к Договору .

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении этапа работ Исполнитель представляет Заказчику рабочую документацию в четырех экземплярах, акт выполненных работ. Передача оформленной в установленном порядке рабочей документации осуществляется с сопроводительными документами Исполнителя и только после поступления полной оплаты от Заказчика на расчетный счет Исполнителя .

5.2. Заказчик обязан подписать Акт выполненных работ или направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания в течение пяти рабочих дней после получения Акта .

5.3. В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от приемки выполненных работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения .

5.4. В случае не подписания Заказчиком Акта выполненных работ и не направления в адрес Исполнителя мотивированного отказа от приемки работ в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения Акта, работа считается принятой и подлежит оплате по оформленному Исполнителем одностороннему Акту выполненных работ .

5.5. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата, нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 3-хдневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 10-тидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ .

5.6. Право собственности на результат работ по настоящему Договору возникает у Заказчика с момента полной оплаты работ .

5.7. В случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от Исполнителя по акту разработанную им рабочую документацию по степени их готовности на момент прекращения работ и оплатить их .

5.8. При досрочном выполнении Исполнителем рабочей документации Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора .

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ .

6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков расчета, предусмотренных в настоящем Договоре, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплатить пени в размере 0,3 % от суммы Договора за каждый день просрочки .

6.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ (этапов работ). Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплатить пени в размере 0,3% от суммы Договора за каждый день просрочки .

6.4. Исполнитель несет ответственность за недостатки рабочей документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта .

При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками рабочей документации .

6.5. Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, дело будет рассматриваться в установленном порядке Арбитражным судом Владимирской области .

6.6. Требование об исполнении, изменении или о расторжении настоящего договора может быть заявлено Стороной в Арбитражный суд после получения отказа другой Стороны о выполнении требования либо неполучения ответа на требование в десятидневный срок с момента получения другой Стороной такого требования .

6.7. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (в толковании, принятом практикой Международного коммерческого арбитражного суда при Торговопромышленной палате РФ) .

6.8. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и окончании вышеуказанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 10 (десяти) дней с момента их начала. Несвоевременное уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы лишает нарушившую сторону права на освобождение от договорных обязательств в силу сложившейся ситуации. Каждая из сторон обязана сообщить друг другу о возникновении таких обстоятельств курьерской службой или почтовой связью .

6.9. В случае, если потерпевшая сторона письменно не предъявляет требования об уплате штрафных санкций размер штрафных санкций следует считать равным нулю. В любом случае штрафные санкции, исчисляемые в соответствии с правилами настоящей статьи, принимаются к налоговому и бухгалтерскому учету только в суммах присужденных судом или бесспорно признанных стороной, нарушившей обязательство

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы .

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора .

8.2. Требования п. 8.1 настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом .

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон .

9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 30.11.2016г., а в части исполнения обязательств - до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору .

9.3. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к настоящему Договору, теряют силу, если они противоречат условиям настоящего Договора .

9.4. Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче одной стороной

Договора другой, должны передаваться письменно по следующим адресам:

–  –  –

9.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами .

9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации .

9.7. Все приложения к настоящему Договору, согласованные и подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора .

9.8. Все предписания, уведомления, подтверждения между Сторонами осуществляются в форме подписанного уполномоченным лицом письма, направленного другой стороне нарочным, по почте или по электронной почте .

Информация, распоряжения или предписания, направляемые или получаемые по телефону, факсимильной связи, не имеют юридической силы и исполнению получившей его Стороной не подлежат .

9.9. При изменении банковских реквизитов, адресов для выставления счетов и письменных уведомлений, контактных номеров телефонов и факсов стороны обязуются извещать о таких изменениях друг друга путем письменного уведомления в течение 5 (пяти) рабочих дней. В противном случае сообщение, переданное по известному последнему адресу, считается переданным надлежащим образом .

9.10 Стороны пришли к соглашению о соблюдении антикорупционной оговорки, указанной в приложении №4 к настоящему Договору .

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством РФ .

10.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

- задержки Исполнителем начала выполнения работ более чем на 15 (Пятнадцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, влекущего увеличение сроков окончания этапа (ов) работ более чем на 30 (Тридцать) дней .

10.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:

- задержки Заказчиком расчетов за выполненные работы более чем на 15 (Пятнадцать) дней;

- консервации или остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий один месяц .

10.4. Сторона, решившая отказаться от исполнения настоящего Договора, направляет письменное уведомление другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до наступления срока расторжения .

10.5. Если Договор расторгается по решению одной из Сторон на основании п.11.1, 11.2, 10.3, Заказчик утверждает платеж на сумму выполненных работ, за вычетом авансовых платежей полученных до даты утверждения такого платежа .

10.6. Платеж, связанный с расторжением Договора, должен быть произведен не позднее 10 (десяти) дней с момента утверждения Заказчиком суммы платежа .

К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

1. Техническое задание Приложение № 1 .

2. Перечень исходных данных. Приложение №2 .

3. Протокол согласования договорной цены Приложение №3 .

4. Антикоррупционная оговорка Приложение №4 .

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон Заказчик: ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Юридический и фактический адрес: 600901 Россия, Владимирская область, г.Владимир,мкр.Юрьевец ИНН/КПП 3327100048/332701001 УФК по Владимирской области (ФГБУ «ВНИИЗЖ» л/с 20286U93150) р/с 40501810400082000001, БИК 041708001, ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР Тел: (4922) 26-17-65 (доб. 24-64) Исполнитель: ООО «ВЭМ»

Юридический, почтовый адрес: 600032 а/я 12, г. Владимир, ул. Добросельская, д.226 ИНН/КПП 3329024265/332901001 р/с 40702810110020110145 в Владимирском ОСБ №8611, 8611 ПАО Сбербанк ВолгоВятский банк к/с 30101810000000000602, БИК 041708602 тел. (4922) 41-16-42 факс 21-52-62

–  –  –

2. Подключение резервного питания к группе электроприемников ТП №6 от существующей ДГУ Значительная стесненность участка строительства Особые условия строительства

–  –  –

Расчётная мощность Не более 600 кВт потребителей первой особой категории Способ прокладки Кабельные линии 0,4 кВ от ДГУ до ТП№6 существующие кабельных линий Компенсация реактивной Не требуется мощности Учёт электроэнергии Не требуется

–  –  –

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Мы, нижеподписавшиеся: представитель «Исполнителя» директор ООО «ВЭМ»

Ф.Ф.Рыбаков и представитель «Заказчика» директор ФГБУ «ВНИИЗЖ» Д.АЛозовой удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены в сумме:

220 О О (Двести двадцать тысяч) рублей, без НДС, в том числе:

О

• Первый этап « Анализ мощностей ТП №6» - 28 О О (Двадцать восемь тысяч) рублей;

О

• Второй этап «Разработка рабочей документации на подключение резервного питания к группе электроприемников ТП №6 от существующей ДГУ ФГБУ «ВНИИЗЖ» Сто девяносто две тысячи) рублей .

–  –  –

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

ФГБУ «ВНИИЗЖ» ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру .

В связи с чем, при исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, работникам друг друга, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели, ставящего указанных лиц в определенную зависимость .

Под действиями лица, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами, если такие преимущества не предусмотрены действующим законодательством и локальными актами Стороны;

предоставление каких-либо гарантий, не связанных с предметом договора;

ускорение существующих процедур, если такое ускорение не предусмотрено действующим законодательством и локальными актами Стороны;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами .

В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо настоящих положений, указанная сторона обязуются уведомить другую Сторону в письменной форме .

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо настоящих положений, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем .

После письменного уведомления Стороны имеют право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления .

В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем приложении действий, когда такое нарушение подтверждено компетентными органами и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, пострадавшая от таких действий Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого нарушения.


Похожие работы:

«1 Елена Попова. Отказ от военной службы прописан в российском законе! Не пойду я в армию! Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит...»

«МОСКОВСКИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 1992, № 1 СЕРДЦЕ И УМ* С.С.ХОРУЖИЙ Мы говорили уже, что в богословском горизонте антропологические позиции православной мистики и аскетики нашли...»

«Мусин Фанис Сахибутдинович Индивидуально-психологические особенности адаптации осужденных женского и мужского пола к условиям лишения свободы Специальности : 19.00.13 – психология развития, акмеология 19.00.06 – юр...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" ФГБОУ ВО "ИГУ" Кафедра тури...»

«МОСКОВСКИЙ КЛУБ ВЕЛОТУРИСТОВ ОТЧЕТ о прохождении велосипедного туристкого спортивного маршрута II категории сложности по Швейцарии и Италии, совершенном группой Московского Клуба Вел...»

«Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 12.00.08 "Уголовное право, криминология, уголовноисполнительное право" Зав. кафедрой уголовного права и уголовно-процессуального права Цагикян С.Ш. "...»

«1 Аналитическая справка внутреннего мониторинга деятельности Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 81" городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, подлежащей с...»





















 
2018 www.new.pdfm.ru - «Бесплатная электронная библиотека - собрание документов»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.